Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Offerte
De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
In de offerte wordt onder meer aangegeven, indien nog: a. de plaats van het werk;
- een omschrijving van het werk;
- volgens welke tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen het werk zal worden uitgevoerd;
- het tijdstip van aanvang van het werk;
- de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd. Deze wordt bepaald door hetzij een bepaalde dag, hetzij een aantal werkbare werkdagen te noemen;
- de prijsvorming methode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aannemingssom, meterprijs of regie. Bij de prijsvormingmethode aannemingssom noemt Kitdichtingen een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk en bij een strekkende meterprijs de eenheidsprijzen per voegmaat of applicatieonderdeel. Bij de prijsvormingmethode regie doet Kitdichtingen een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De verschuldigde omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld;
- of betaling van de aannemingssom in termijnen zal plaatsvinden;
- of met stelposten rekening is gehouden, en zo ja met welke;
- of hoeveelheden verrekenbaar zullen zijn, en zo ja welke;
- de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de offerte en op de daaruit voortvloeiende aannemingsovereenkomst of jaarovereenkomst.
De offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig dagen.
Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Kitdichtingen of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Kitdichtingen. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Kitdichtingen gedaan verzoek op kosten van de opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.
Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is Kitdichtingen gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening te brengen, indien hij zulks voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.
Artikel 2: Overeenkomst en contractstukken
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers, zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Kitdichtingen tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
Tegenstrijdigheden in of tussen contractstukken worden, met inachtneming van de billijkheid, uitgelegd ten nadele van degene door of namens wie deze zijn opgesteld. Dit laat onverlet de verplichting van partijen om elkaar te waarschuwen in geval van klaarblijkelijke tegenstrijdigheden.
Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever
Tenzij anders is overeengekomen, zorgt de opdrachtgever ervoor dat Kitdichtingen tijdig kan beschikken: a. over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zo nodig in overleg met Kitdichtingen;
- over het gebouw en het terrein waarop het werk moet worden uitgevoerd;
- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
- over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming en water.
De benodigde elektriciteit en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt van het werk zelf dan wel door derden werkzaamheden uit te (laten) voeren, behoudens toestemming van Kitdichtingen.
Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Kitdichtingen is het de opdrachtgever niet toegestaan om voor de dag waarop het werk als opgeleverd geldt zijn rechtsverhouding tot Kitdichtingen over te dragen aan een derde.
Artikel 4: Verplichtingen van Kitdichtingen
Kitdichtingen is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Kitdichtingen dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan personen, goederen of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Kitdichtingen is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven schriftelijke en/of elektronische orders en aanwijzingen op te volgen.
De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn verzekerd is.
Kitdichtingen wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn rekening.
Kitdichtingen is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover Kitdichtingen deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
Indien de prijsvormingmethode regie is overeengekomen, maakt Kitdichtingen weekrapporten op en dient hij deze in bij de opdrachtgever. In de weekrapporten worden onder meer aantekeningen opgenomen betreffende de bestede uren en het verwerkte materiaal. Indien de opdrachtgever tegen de inhoud van een weekrapport bezwaar heeft, stelt hij Kitdichtingen daarvan onder opgave van redenen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van het weekrapport schriftelijk of elektronisch op de hoogte.
Artikel 5: Kostenverhogende omstandigheden
Kostenverhogende omstandigheden zijn omstandigheden:
die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen,
die Kitdichtingen niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk verhogen.
Kostenverhogende omstandigheden geven Kitdichtingen recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Indien Kitdichtingen van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen. Vervolgens zullen partijen op korte termijn overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen. Het bedrag dat de opdrachtgever in dit geval is verschuldigd zal naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.
Artikel 6: Meer en minder werk
Verrekening van meer en minder werk vindt plaats: a. ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering; b. ingeval van afwijkingen van de bedragen van de stelposten; c. ingeval van afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
In geval van door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering kan Kitdichtingen slechts dan een verhoging van de prijs vorderen, wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen - behoudens spoedeisende omstandigheden - schriftelijk of elektronisch worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke of elektronische opdracht laat de aanspraken van Kitdichtingen en van de opdrachtgever op verrekening van meer en minder werk onverlet. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak maakt.
Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn voor hetzij:
- het aanschaffen van bouwstoffen;
- het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan;
- het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en welke door de opdrachtgever nader moeten worden ingevuld. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan Kitdichtingen berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een vergoeding van 10%.
Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover zij door de invulling die aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee Kitdichtingen redelijkerwijs rekening heeft moeten houden.
Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van verwerking niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend.
Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer of minder kosten.
Indien de opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meer werk, mag Kitdichtingen bij wijze van voorschot 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen en/of in rekening brengen direct na het uitvoeren van het werk dan wel in fasen of periodiek. Het resterende gedeelte zal Kitdichtingen eerst kunnen factureren bij het gereedkomen van het meer werk dan wel bij de eerst komende termijnfactuur daarna. Tenzij anders is overeengekomen zal minder werk door Kitdichtingen worden verrekend bij de eindafrekening.
Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minder werk het totaalbedrag van het meer werk overtreft, heeft Kitdichtingen recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
Artikel 7: Betaling
Betaling van een ingediende factuur dient plaats te vinden uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, met dien verstande dat bij de oplevering alle ingediende termijnfacturen en de facturen met betrekking tot het overeengekomen meer werk dienen te zijn voldaan en op voorwaarde dat Kitdichtingen deze facturen tijdig voor de oplevering heeft ingediend, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 12. Projecten die langer dan 1 week lopen worden wekelijks gefactureerd.
De door de opdrachtgever aan Kitdichtingen verschuldigde omzetbelasting wordt afzonderlijk vermeld.
Artikel 8: Oplevering en onderhoudstermijn
Het werk geldt als opgeleverd wanneer Kitdichtingen heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en de opdrachtgever het werk heeft aanvaard en/of oplevering per deel/bouwdeel heeft plaatsgevonden. Dit door goedkeuring van het werk door ondertekening van de werkbon. Indien nodig en vooraf is overeengekomen, zal er een oplevering plaatsvinden waarbij beide partijen een opleveringsrapport samenstellen en ondertekenen. Een door de opdrachtgever geconstateerde tekortkoming die door Kitdichtingen niet wordt erkend wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld, andere tekortkomingen worden binnen 14 dagen opgelost.
Indien Kitdichtingen heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
Indien de opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk of elektronisch te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot afkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan.
Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, geldt het werk als opgeleverd.
Indien partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Kitdichtingen na overleg met de opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor oplevering.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van de opdrachtgever.
Door Kitdichtingen erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in.
Artikel 9: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering en schadevergoeding wegens te late oplevering
Werkzaamheden worden op afroep van de opdrachtgever verricht en er kan derhalve geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding of uitstel van oplevering.
Indien in de overeenkomst specifiek is opgenomen het termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van Kitdichtingen komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.
Kitdichtingen heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden, dan wel als gevolg van meer en minder werk, niet van Kitdichtingen kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Kitdichtingen voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever te worden vergoed.
Artikel 10: In gebreke blijve van de opdrachtgever
- Herinnering bij Betalingsachterstand
Indien de betalingstermijn is verstreken en er nog geen betaling is ontvangen, sturen wij binnen 7 dagen na de vervaldatum een vriendelijke herinnering. In deze herinnering verzoeken wij u vriendelijk om het openstaande bedrag binnen 7 dagen te betalen.
- Tweede Herinnering en Waarschuwing voor Opschorting
Als de betaling na de eerste herinnering niet is ontvangen, sturen wij een tweede herinnering waarin we aangeven dat, indien de betaling binnen 7 dagen niet wordt voldaan, wij ons het recht voorbehouden om de levering of uitvoering van diensten op te schorten totdat het openstaande bedrag volledig is betaald.
- Betalingsregeling
Indien u tijdelijk betalingsproblemen ondervindt, bieden wij de mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen. U kunt contact met ons opnemen om een voorstel te doen voor het betalen van het openstaande bedrag in termijnen. Wij zullen samen met u een eerlijke regeling treffen, die binnen een afgesproken periode (bijvoorbeeld 2 of 3 maanden) moet worden voldaan.
- Opschorting van Leveringen of Diensten
Indien na de tweede herinnering en opschorting van de levering of dienstverlening nog steeds geen betaling heeft plaatsgevonden, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst te beëindigen en/of de geleverde goederen terug te vorderen, evenals kosten die voortvloeien uit de beëindiging.
- Communicatie en Flexibiliteit
Wij moedigen open communicatie aan en begrijpen dat betalingsproblemen soms tijdelijk kunnen zijn. Indien u niet in staat bent om het volledige bedrag te betalen, vragen wij u om tijdig contact met ons op te nemen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.
Artikel 11: In gebreke blijven van Kitdichtingen
Indien Kitdichtingen zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt en de opdrachtgever hem in verband daarmee wenst aan te manen, zal de opdrachtgever hem schriftelijk of elektronisch aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het werk aan te vangen of voort te zetten.
De opdrachtgever is bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten, indien Kitdichtingen na verloop van de in de aanmaning vermelde termijn in gebreke blijft, mits de ernst van de tekortkoming dit rechtvaardigt en onder voorwaarde dat de opdrachtgever zulks in de aanmaning heeft vermeld. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van Kitdichtingen voortvloeiende schade en kosten.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat de kosten, die voor Kitdichtingen voortvloeien uit de toepassing van het vorige lid, binnen redelijke grenzen blijven.
Artikel 12: Opschorting van de Betaling
De opdrachtgever heeft het recht de betaling op te schorten als het uitgevoerde werk niet voldoet aan de overeenkomst.
Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.
De opdrachtgever dient Kitdichtingen schriftelijk of elektronisch op de hoogte te stellen van de opschorting en de reden daarvan.
Artikel 13: Schorsing, Beëindiging van Onvoltooid Werk en Opzegging
De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.
Kitdichtingen moet gecompenseerd worden voor voorzieningen en schade die door de schorsing ontstaat.
Als de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan Kitdichtingen betaling eisen voor het uitgevoerde gedeelte van het werk of de reeds verrichte werkzaamheden in rekening brengen.
Als de schorsing langer dan een maand duurt, is Kitdichtingen bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen.
De opdrachtgever kan de overeenkomst ten allen tijde geheel of gedeeltelijk opzeggen. Kitdichtingen heeft recht op de overeengekomen aannemingssom, vermeerderd met de kosten die door de niet-voltooiing zijn ontstaan, verminderd met de bespaarde kosten.
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
Verschillen tussen de werkelijke staat van het terrein en wat redelijkerwijs verwacht mocht worden, geven Kitdichtingen recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten.
Als het bouwterrein of bouwmaterialen verontreinigd zijn, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de voorgeschreven constructies, werkwijzen, en orders die invloed hebben op het werk.
Als door de opdrachtgever verstrekte materialen gebrekkig of ongeschikt zijn, komen de gevolgen voor rekening van de opdrachtgever.
Als de opdrachtgever voorschrijft dat iets door Kitdichtingen of de leverancier wordt uitgevoerd en dit gebeurt niet op tijd of correct, dan komen de gevolgen hiervan voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en voor schade of vertraging veroorzaakt door door de opdrachtgever of derden uitgevoerde werkzaamheden.
De gevolgen van nieuwe wetten of overheidsmaatregelen die na de offerte van kracht worden, zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij Kitdichtingen deze gevolgen redelijkerwijs had kunnen voorzien.
Artikel 15: Aansprakelijkheid van Kitdichtingen
15.1 Ontwerpaansprakelijkheid
Kitdichtingen is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in het ontwerp voor zover deze aan hen kunnen worden toegerekend.
De aansprakelijkheid van Kitdichtingen is beperkt tot het voor de ontwerpwerkzaamheden overeengekomen bedrag. Als er geen bedrag is afgesproken, is de aansprakelijkheid beperkt tot 10% van de aannemingssom.
Claims moeten binnen 3 jaar na de afloop van de onderhoudstermijn worden ingediend.
15.2 Aansprakelijkheid tijdens de Uitvoering van het Werk
Kitdichtingen is verantwoordelijk voor het werk vanaf het begin tot de oplevering of het moment waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
Kitdichtingen is aansprakelijk voor schade aan het werk, tenzij het gevolg is van buitengewone omstandigheden waarvoor geen passende maatregelen genomen hoefden te worden.
Kitdichtingen is aansprakelijk voor schade aan andere werken of eigendommen van de opdrachtgever veroorzaakt door nalatigheid of verkeerde handelingen.
Kitdichtingen vrijwaart de opdrachtgever voor claims van derden die door de uitvoering van het werk zijn ontstaan.
15.3 Aansprakelijkheid na Oplevering
Na de oplevering is Kitdichtingen niet meer aansprakelijk voor gebreken aan het werk, tenzij:
Er gebreken zijn die in de onderhoudstermijn zichtbaar worden, die redelijkerwijs niet bij oplevering konden worden ontdekt.
Er gebreken na de onderhoudstermijn worden ontdekt die redelijkerwijs niet bij oplevering konden worden ontdekt, en die aan Kitdichtingen kunnen worden toegerekend.
Claims moeten binnen de onderhoudstermijn of binnen twee jaar, als er geen garantie is, worden ingediend.
De opdrachtgever moet binnen twee werkdagen na ontdekking van een gebrek een melding doen bij Kitdichtingen.
15.4 Overige Bepalingen
De opdrachtgever moet Kitdichtingen binnen redelijke tijd (maximaal twee werkdagen) op de hoogte stellen van een gebrek en Kitdichtingen de gelegenheid geven om het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen.
Als de herstelkosten niet in redelijke verhouding staan tot het belang van de opdrachtgever, kan Kitdichtingen in plaats van herstel een schadevergoeding aanbieden.
De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij opzet of grove schuld van Kitdichtingen.
Artikel 16: Garantie
Kitdichtingen biedt een garantie van 1 jaar op het geleverde kitwerk.
De opdrachtgever moet gebreken schriftelijk melden aan Kitdichtingen, waarna deze gebreken samen worden beoordeeld.Wel belangrijk is dat de garantie alleen geldig is bij normaal gebruik en belasting van het kitwerk.
Om deze duurzaam te laten functioneren is de nodige aandacht voor het gebruik en onderhoud noodzakelijk.
! Onderhoudadvies Siliconen Kitvoegen:
Onderstaand geven wij u een aantal belangrijke aanbevelingen voor het gebruik en onderhoud van deze kitvoegen.
1. Na het aanbrengen van de kitvoegen deze op zijn vroegst na 3 dagen reinigen met water en een milde niet plantaardige reiniger.
2. De kitvoegen nooit belasten met scherpe voorwerpen, harde borstels en/of wissers.
3. Betreft badkamers/ douches en wc´s: Zorg altijd voor voldoende ventilatie in de ruimten.
4. Douchecabines,-deuren en/of gordijnen na gebruik open laten voor voldoende ventilatie.
5. Gebruik van mechanische ventilatie aan te bevelen, voorgemonteerde mechanische ventilatie nooit uitschakelen.
6. Het gebruik van zepen en reinigingsmiddelen op basis op plantaardige basis bevordert de gro van schimmels.
7. Na elk douche of bad gebruik de tegels, bad, douchebak, douchewand en kitvoegen afspoel met schoon water en licht nadrogen met bv. een nhanddoek,
8. Gebruik voor het reinigen van de kitvoegen alleen milde, niet gekleurde en niet plantaardige schoonmaakmiddelen zodat verontreinigingen als zeepresten, kalk en aanslag verwijdert worden.
9. Bij natuursteen alleen een hiervoor geschikte reiniger toepassen.
10. Wij bevelen aan om kitvoegen in sanitaire ruimten 1 maal per 4 weken in te spuiten met een speciale anti schimmelspray, deze na ca. 15 minuten met schoon water naspoelen en met e zachte doek nadrogen.
De garantie heeft geen betrekking op beschadigingen van het kitwerk.
Artikel 17: Geschillen en Toepasselijk Recht
Alle geschillen die voortvloeien uit deze aannemingsovereenkomst worden beslecht via arbitrage door de Raad van Arbitrage voor de Bouw, volgens hun reglement.
Als de opdrachtgever een consument is, kan hij kiezen voor de Raad van Arbitrage of de gewone rechter.
Kitdichtingen moet de opdrachtgever informeren over de keuze voor arbitrage, waarna de opdrachtgever een maand heeft om zijn keuze te maken.
Geschillen tussen Kitdichtingen en de opdrachtgever die geen consument is, worden via arbitrage beslecht, en de gewone rechter wordt uitgesloten.
Geschillen die onder de competentie van de kantonrechter vallen, kunnen naar keuze van de meest gerede partij naar de bevoegde kantonrechter worden gestuurd.
Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen Kitdichtingen en de opdrachtgever.